Komplexní pozemková úprava v k.ú. Suchovršice

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v části katastrálního území Suchovršice a navazující části katastrálního území Velké Svatoňovice o výměře 134 ha, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapy DKM.

Termín

Lhůta pro podání nabídek byla 2015-02-02. Veřejná zakázka byla zveřejněna na 2014-12-09.

Dodavatelé

V rozhodnutích o udělení zakázky nebo v jiné zadávací dokumentaci jsou uvedeni tito dodavatelé:

Kdo? Cože? Kde?
Historie zadávání veřejných zakázek
Datum Dokument
2014-12-09 Oznámení zadávacího řízení
2015-04-09 Oznámení o zadání zakázky
Oznámení zadávacího řízení (2014-12-09)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Název: Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Množství nebo rozsah:
Zpracování návrhu KoPÚ v části k.ú. Suchovršice a navazující části k.ú. Velké Svatoňovice (celkem 134 ha), dle zák. č. 139/2002 Sb., včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapy DKM. Oproti oznámení předběžných informací došlo k navýšení předpokládané hodnoty VZ. Důvodem pro změnu výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnutí opčního práva do zadávacích podmínek zadavatele.870 000
Zobrazit více
Celková hodnota zakázky: 870 000 💰
Metadata oznámení
Původní jazyk: čeština 🗣️
Typ dokumentu: Oznámení zadávacího řízení
Povaha zakázky: Služby
Předpis: Evropská Unie, za účasti zemí GPA
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Kód: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 📦

Postup
Typ řízení: Otevřené řízení
Typ nabídky: Podání nabídky pro všechny části
Kritéria pro udělení ceny
Nejnižší cena

Zadavatel
Totožnost
Země: Česko 🇨🇿
Typ zadavatele: Ministerstvo nebo jiný národní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
Název zadavatele: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Poštovní adresa: Kydlinovská 245
Poštovní směrovací číslo: 503 01
Poštovní město: Hradec Králové
Kontakt
Internetová adresa: http://spucr.cz 🌏
E-mail: p.zakova@spucr.cz 📧
Telefon: +420 721945389 📞

Odkaz
Data
Datum odeslání: 2014-12-09 📅
Lhůta pro podání nabídek: 2015-02-02 📅
Datum zveřejnění: 2014-12-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámení: 2014/S 241-424444
Odkazuje na oznámení: 2014/S 184-324821
Číslo Úř. věst. S: 241
Další informace
K bodu III.2.1) Zadavatel v této souvislosti u odborně kvalif. osob požaduje jednoznačnou specifikaci, zda se jedná o zaměstnance uchazeče v prac.-práv. vztahu dle zák. č. 262/2006 Sb. nebo zda se jedná o subdodavatele uchazeče, a to z důvodů předložení dokladů dle § 51 odst. 4 ZVZ a rovněž z důvodu naplnění podmínky zadavatele uvedené v bodě 14.2.1. zadávací dokumentace. K bodu III.2.3): a) zadavatel požaduje (dle závazného výkladu MMR) dodržení následujících skutečností: 1) pokud bude uchazeč prokazovat kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, musí ve své nabídce předložit písemný dokument, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že se bude subdod. přímo podílet na realizaci díla (to i v omezené míře) v rozsahu činnosti, na kterou poskytl reference; 2) v případě, že uchazeč nerealizoval v minulosti dílo v plném rozsahu, lze uznat jako referenci pouze tu část díla, kterou on sám realizoval; b) pokud dodavatel bude prokazovat tech. kvalif. předpoklad dle § 56 odst. 2, písm. b) ZVZ prostřednictvím osob s více oprávněními a autorizacemi, nesmí být jejich celkový počet nižší než 3 osoby. Více v zadávací dokumentaci. Kompletní zadávací dokumentace je přístupná neomezeně na adrese: https://zakazky.spucr.cz/vz00000934 Je tak umožněn přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu. Zadavatel tedy zadávací dokumentaci nevydává na žádost uchazeče. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vyplněnou tabulku Výkaz činností (příloha č. 3 ZD), ve které uvede časový harmonogram se závaznými termíny dokončení a odevzdání jednotlivých hlavních celků a dílčích částí. Přitom musí respektovat limitní termín dokončení celého díla. S ohledem na povahu díla zadavatel požaduje, aby v rámci Přípravných prací byla jako první zpracována a odevzdána část díla bodu 3.1.3. Vodohosp. studie, a to do 31.10.2015. Více informací v ZD. Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo předložil zadavateli ověřenou kopii pojistné smlouvy (příp. pojistného certifikátu) dle čl. XI. odst. 11.8. smlouvy o dílo.
Zobrazit více

Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Krátký popis:
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v části katastrálního území Suchovršice a navazující části katastrálního území Velké Svatoňovice o výměře 134 ha, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapy DKM.
Zobrazit více
Množství nebo rozsah:
Zpracování návrhu KoPÚ v části k.ú. Suchovršice a navazující části k.ú. Velké Svatoňovice (celkem 134 ha), dle zák. č. 139/2002 Sb., včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapy DKM. Oproti oznámení předběžných informací došlo k navýšení předpokládané hodnoty VZ. Důvodem pro změnu výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnutí opčního práva do zadávacích podmínek zadavatele.
Zobrazit více
Popis možností:
Opční právo je stanoveno do výše 200 000 CZK bez DPH na nové služby spočívající v obdobných službách jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce. Základní předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva se vymezuje takto:
Zobrazit více
a) přípravné práce – opční právo do výše 100 000 CZK bez DPH;
b) návrhové práce – opční právo do výše 80 000 CZK bez DPH;
c) mapové dílo – opční právo do výše 20 000 CZK bez DPH.
Referenční číslo: 2VZ16553/2014-514101
Místo plnění
Hlavní místo nebo místo plnění: Královéhradecký kraj, okres Trutnov, k.ú. Suchovršice.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace
Podmínky účasti
Způsobilost pro výkon profesní činnosti:
Základní kvalifikační předpoklady (dle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění) splní uchazeč dle § 53 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., v platném změní:
— písm. a) a b) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů,
— písm. c), d), e), g), i), j), k) předložením čestného prohlášení,
— písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení,
— písm. h) předložením potvrzení od příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení.
Profesní kvalifikační předpoklady (dle § 54 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění) splní uchazeč předložením:
— dle § 54 písm. a) – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
— dle § 54 písm. b) – uchazeč předloží výpis z živnostenského rejstříku, nebo živnostenské listy pro předmět podnikání:
1. projektování pozemkový úprav;
2. výkon zeměměřických činností,
— dle § 54 písm. d) – uchazeč předloží jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost:
1. pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav dle § 18 odst. 1 zák. č. 139/2002 Sb., v platném znění;
2. pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zák. č. 200/1994 Sb., v platném znění, v rozsahu uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zák. č. 200/1994 Sb.;
3. osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění, pro obor Dopravní stavby;
4. osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění, pro obor Stavby vod. hosp. a krajin. inženýrství či Vodoh. stavby;
5. osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění, od ČKA k projekt. ÚSES (Územních systémů ekologické stability) ozn. autorizace A.3.1.;
6. doklad o jmenování soudním znalcem podle zákona č. 36/1997 Sb., v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady.
Více info v bodě VI.3) a v zadávací dokumentaci.
Ekonomická a finanční situace:
Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) zák .č. 137/2006 Sb., v platném znění, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Více informací v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň (úrovně) standardů: Čestné prohlášení.
Technická a odborná způsobilost:
1) Dle § 56 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, včetně osvědčení objednatelů.
2) Dle § 56 odst. 2 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, dodavatel předloží jmenný seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně dokladů o autorizaci (odborné způsobilosti). Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Zobrazit více
Minimální úroveň (úrovně) standardů:
1) Dodavatel prokáže, že realizoval 4 služby charakteru zpracování návrhu KoPÚ – projekční a geodetické práce v celkové výměře (tj. v součtu) 900 ha, které jsou zapsány v KN.
2) Seznam techniků:
— min. 2 geodeti,
— min. 2 projektanti PÚ,
— min. 1 projektant „Dopravní stavby”,
— min. 1 projektant „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství” nebo „Vodohospodářské stavby”,
— min. 1 projektant ÚSES,
— min. 1 soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady. Více info v bodě VI.3) a v zad. dokumentaci.
Plnění zakázky
Požadované vklady a záruky:
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč poskytl jistotu k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.
Hlavní podmínky financování a platební ujednání a/nebo odkaz na příslušné předpisy, které je upravují:
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji včetně finanční částky, vystavených po provedení dílčích plnění, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění (na základě smluvními stranami potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků). Další podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.
Zobrazit více
Jiné zvláštní podmínky:
Dle ust. § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části VZ, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdod., příp. aby uvedl subdod., jejichž pomocí hodlá prokazovat splnění kvalifikace ve smyslu ust. § 51 odst. 4 ZVZ, a aby současně uvedl identif. a kontaktní údaje každého subdod. Dodavatel vyplní Krycí list nabídky, v němž popíše subdod. systém spolu s uvedením jakou část VZ budou konkrétní subdod. realizovat (s uvedením druhu činností a % fin. podílu a předmětu VZ). V návaznosti na § 69 odst. 3 zákona zadavatel požaduje písemný souhlas každého subdodavatele s tím, že v nabídce bude jako subdodavatel uveden. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemně Prohlášení s uvedením této skutečnosti. V souladu s § 44 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele v následujícím rozsahu:
Zobrazit více
— hlavní celek 3.1. Přípravné práce, dílčí část…
… 3.1.3. Rozbor současného stavu,
… 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Omezení subdodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují soudní znalci),
— hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část…
… 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (Omezení subdodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují osoby s autorizacemi dle zák. č. 360/1992 Sb.),
… 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (Omezení subdodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují soudní znalci). V hlavních celcích 3.3. Mapové dílo a 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM zadavatel připouští plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele. Pokračování v bodě VI.3).
Výkon služby je vyhrazen pro určitou profesi:
Úřední oprávnění pro projektování pozemkových úprav dle zák. č. 139/2002 Sb. Úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 200/1994 Sb.
Jména a odborné kvalifikace zaměstnanců ✅

Postup
Lhůta platnosti nabídky: 120 dní
Datum otevírání nabídek: 2015-02-02 📅
Místo otevírání:
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové.
Místo: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové.
Informace o oprávněných osobách a postupu otevírání:
Zástupce zadavatele, členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenovací zadavatelem a za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, 1 zástupce.
Jazyky
Jazyk: slovenština 🗣️
čeština 🗣️

Zadavatel
Totožnost
Národní registrační číslo: 01312774
Kontakt
Kontaktní místo: Ing. Petra Žáková
Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.spucr.cz 🌏
URL dokumentů: https://zakazky.spucr.cz/vz00000934 🌏

Odkaz
Data
Datum zahájení: 2015-05-01 📅
Datum ukončení: 2018-12-31 📅
Datum zveřejnění: 2014-09-25 📅
Identifikátory
Referenční číslo přidělené zadavatelem: 2VZ16553/2014-514101
Číslo oznámení v Úředním věstníku S: 2014/S 184-324821
Další informace
K bodu III.2.1) Zadavatel v této souvislosti u odborně kvalif. osob požaduje jednoznačnou specifikaci, zda se jedná o zaměstnance uchazeče v prac.-práv. vztahu dle zák. č. 262/2006 Sb. nebo zda se jedná o subdodavatele uchazeče, a to z důvodů předložení dokladů dle § 51 odst. 4 ZVZ a rovněž z důvodu naplnění podmínky zadavatele uvedené v bodě 14.2.1. zadávací dokumentace.
Zobrazit více
K bodu III.2.3):
a) zadavatel požaduje (dle závazného výkladu MMR) dodržení následujících skutečností:
1) pokud bude uchazeč prokazovat kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, musí ve své nabídce předložit písemný dokument, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že se bude subdod. přímo podílet na realizaci díla (to i v omezené míře) v rozsahu činnosti, na kterou poskytl reference;
Zobrazit více
2) v případě, že uchazeč nerealizoval v minulosti dílo v plném rozsahu, lze uznat jako referenci pouze tu část díla, kterou on sám realizoval;
b) pokud dodavatel bude prokazovat tech. kvalif. předpoklad dle § 56 odst. 2, písm. b) ZVZ prostřednictvím osob s více oprávněními a autorizacemi, nesmí být jejich celkový počet nižší než 3 osoby. Více v zadávací dokumentaci. Kompletní zadávací dokumentace je přístupná neomezeně na adrese: https://zakazky.spucr.cz/vz00000934
Zobrazit více
Je tak umožněn přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu. Zadavatel tedy zadávací dokumentaci nevydává na žádost uchazeče. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vyplněnou tabulku Výkaz činností (příloha č. 3 ZD), ve které uvede časový harmonogram se závaznými termíny dokončení a odevzdání jednotlivých hlavních celků a dílčích částí. Přitom musí respektovat limitní termín dokončení celého díla. S ohledem na povahu díla zadavatel požaduje, aby v rámci Přípravných prací byla jako první zpracována a odevzdána část díla bodu 3.1.3. Vodohosp. studie, a to do 31.10.2015. Více informací v ZD. Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo předložil zadavateli ověřenou kopii pojistné smlouvy (příp. pojistného certifikátu) dle čl. XI. odst. 11.8. smlouvy o dílo.
Zobrazit více

Doplňující informace
Tělo recenze
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
E-mail: posta@compet.cz 📧
Telefon: +420 542167811 📞
Internetová adresa: http://www.compet.cz 🌏
Fax: +420 542167115 📠
Informace o lhůtách pro přezkum:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Zobrazit více
Zdroj: OJS 2014/S 241-424444 (2014-12-09)
Oznámení o zadání zakázky (2015-04-09)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota zakázky: 628 380 💰
Metadata oznámení
Typ dokumentu: Oznámení o zadání zakázky

Postup
Typ nabídky: Nehodící se

Zadavatel
Totožnost
Název zadavatele: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kontakt
E-mail: v.vitkova@spucr.cz 📧
Telefon: +420 602640779 📞

Odkaz
Data
Datum odeslání: 2015-04-09 📅
Datum zveřejnění: 2015-04-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámení: 2015/S 071-126582
Odkazuje na oznámení: 2014/S 241-424444
Číslo Úř. věst. S: 71

Zadání zakázky
Datum uzavření smlouvy: 2015-03-25 📅
Název: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Poštovní adresa: Rokycanova 114
Poštovní město: Vysoké Mýto
Poštovní směrovací číslo: 566 01
Země: Česko 🇨🇿
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz 📧
Internetová adresa: http://www.stavby-vodohospodarstvi.cz 🌏
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2

Zadavatel
Kontakt
Kontaktní místo: Bc. Veronika Vítková
Zdroj: OJS 2015/S 071-126582 (2015-04-09)
Nové veřejné zakázky v souvisejících kategoriích 🆕
Související vyhledávání 🔍
Region:
Česko Česko Severovýchod Královéhradecký kraj
Produkty/služby:
Architektonické, stavební, technické... Architektonické a související služby Architektonické, technické a zeměměřičské služby