Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování součinnosti. Účelem veřejné zakázky je i zajištění součinnosti týkající se díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy o dílo, tj. týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají softwarové rozhraní se zabezpečovacím zařízením, dodaných v rámci plnění této veřejné zakázky.
Termín
Lhůta pro podání nabídek byla 2023-09-08.
Veřejná zakázka byla zveřejněna na 2023-08-08.
Dodavatelé
V rozhodnutích o udělení zakázky nebo v jiné zadávací dokumentaci jsou uvedeni tito dodavatelé:
Objekt Rozsah veřejné zakázky
Název:
“Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
S8079/2023-SŽ-SSV-Ú3”
Produkty/služby: Výstavba meziměstských železničních drah📦
Krátký popis:
“Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční...”
Krátký popis
Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování součinnosti. Účelem veřejné zakázky je i zajištění součinnosti týkající se díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy o dílo, tj. týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají softwarové rozhraní se zabezpečovacím zařízením, dodaných v rámci plnění této veřejné zakázky.
Zobrazit více
Odhadovaná hodnota bez DPH: CZK 2 065 575 014 💰
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“, jejímž cílem je rekonstrukce dvoukolejného traťového úseku, při které dojde k rekonstrukci nevyhovujícího železničního svršku a spodku, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Tato investice je vyvolána celkovým stářím železničního svršku, nevyhovujícím stavem železničního spodku bez řádného odvodnění, vysokým provozním zatížením a nutností minimalizovat provozní výluky na údržbu a opravy celostátní dráhy. Současně rekonstrukcí dojde ke splnění požadavků interoperability, zajištění potřebných parametrů pro provoz dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zajištění bezbariérového přístupu a splnění požadavků platné legislativy. Důvodem pro tuto rekonstrukci je špatný technický stav koleje. Jednotlivé součásti železničního svršku a spodku vykazují vysokou míru opotřebovanosti a zachování normového stavu představuje zvýšené nároky na údržbu.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Zobrazit více Kritéria pro udělení ceny
Cena
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 2 065 575 014 💰
Doba trvání smlouvy, rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému
Níže uvedený časový rámec je vyjádřen v měsících.
Popis
Doba trvání: 21
Rozsah veřejné zakázky
Informace o fondech Evropské unie:
“Předpokládá se spolufinancování této veřejné zakázky z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027.” Popis
Další informace:
“Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazených změn závazků ze smlouvy, činnosti publicity a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí
2...”
Další informace
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazených změn závazků ze smlouvy, činnosti publicity a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí
2 065 575 014,- Kč (bez DPH).
Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka
2 291 943 688,- Kč je nejvyšší přípustnou celkovou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
Právní, ekonomické, finanční a technické informace Podmínky účasti
Seznam a stručný popis podmínek:
“Zadavatel požaduje:
- předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- předložení dokladu o oprávnění k podnikání pro následující...”
Seznam a stručný popis podmínek
Zadavatel požaduje:
- předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- předložení dokladu o oprávnění k podnikání pro následující činnost:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu,
Výkon zeměměřických činností,
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
- předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm.
a) pozemní stavby,
b) dopravní stavby,
d) mosty a inženýrské konstrukce,
e) technologická zařízení staveb,
i) geotechnika.
zákona č. 360/1992 Sb.,
- předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.,
Podrobně uvedeno v Pokynech pro dodavatele.
Zobrazit více Ekonomická a finanční situace
Kritéria výběru uvedená v zadávací dokumentaci
Technická a odborná způsobilost
Kritéria výběru uvedená v zadávací dokumentaci
Podmínky účasti
Seznam a stručný popis pravidel a kritérií: Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.
Požadované vklady a záruky:
“Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve...”
Požadované vklady a záruky
Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 29.000.000,- Kč (slovy: dvacetdevětmilionů korun českých).
Jistota bude poskytnuta v elektronické podobě formou:
• složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
• bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
• pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Potřebné údaje pro složení peněžní jistoty na účet zadavatele jsou následující: č.ú. 30007-1908811/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 5623720025.
Více informací je uvedeno v Pokynech pro dodavatele.
Zobrazit více
Hlavní podmínky financování a platební ujednání a/nebo odkaz na příslušné předpisy, které je upravují:
“Smluvní cena a platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu - obecné podmínky.” Informace o zaměstnancích odpovědných za plnění smlouvy
Povinnost uvést jména a odbornou kvalifikaci zaměstnanců pověřených plněním zakázky
Postup Typ postupu
Otevřený postup
Administrativní informace
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 2023-09-08
10:00 📅
Jazyky, ve kterých lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: čeština 🗣️
Níže uvedený časový rámec je vyjádřen v měsících.
Minimální doba, po kterou musí uchazeč udržovat nabídku v platnosti: 6
Podmínky pro zahájení nabídkového řízení: 2023-09-08
10:00 📅
Podmínky pro otevírání nabídek (Informace o oprávněných osobách a postupu otevírání nabídek):
“Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.”
Doplňující informace Další informace
“Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v...”
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ kdykoliv před uzavřením smluv na plnění této veřejné zakázky.
Zadavatel si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že k hodnocení připadnou pouze nabídky s celkovou nabídkovou cenou převyšující nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu uvedenou v čl. 5.3 těchto Pokynů.
Zadavatel si rovněž mimo jiné vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud stavební povolení bude obsahovat podmínky, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci a současně podstatným způsobem mění veřejnou zakázku, nebo nebude-li vydané stavební povolení pravomocné.
Zobrazit více Tělo recenze
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111📞
E-mail: posta@uohs.cz📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: https://www.uohs.cz/🌏 Postup přezkoumání
Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumné řízení:
“Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení...”
Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumné řízení
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Zobrazit více Služba, u které lze získat informace o přezkumném řízení
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111📞
E-mail: posta@uohs.cz📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: https://www.uohs.cz/🌏
Zdroj: OJS 2023/S 154-489161 (2023-08-08)
Dodatečné informace (2023-08-28)
Doplňující informace Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úředním věstníku S: 2023/S 154-489161
Změny Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-09-13 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-09-13 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2023/S 168-527163 (2023-08-28)
Dodatečné informace (2023-08-31)
Změny Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-09-18 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-09-18 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2023/S 170-535385 (2023-08-31)
Dodatečné informace (2023-09-04)
Změny Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-09-22 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-09-22 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2023/S 173-543654 (2023-09-04)
Dodatečné informace (2023-09-08)
Změny Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-02 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-02 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2023/S 176-552719 (2023-09-08)
Dodatečné informace (2023-09-12)
Změny Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-03 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-03 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2023/S 178-557400 (2023-09-12)
Dodatečné informace (2023-09-15)
Změny Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-05 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-05 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2023/S 181-567958 (2023-09-15)
Dodatečné informace (2023-09-19)
Změny Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-09 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-09 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2023/S 183-568804 (2023-09-19)
Dodatečné informace (2023-09-21)
Změny Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-11 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-09-08 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-10-11 📅
Čas: 10:00
Zdroj: OJS 2023/S 185-579378 (2023-09-21)
Oznámení o zadání zakázky (2023-12-31) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 1803087246.79 💰
Postup Administrativní informace
Předchozí publikace týkající se tohoto postupu: 2023/S 154-489161
Zadání zakázky
1️⃣
Datum uzavření smlouvy: 2023-12-22 📅
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů z jiných členských států EU: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze zemí mimo EU: 0
Počet nabídek přijatých elektronickými prostředky: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů ✅ Název a adresa dodavatele
Název: EUROVIA CS, a.s.
Národní registrační číslo: 45274924
Poštovní adresa: U Michelského lesa 1581/2
Poštovní město: Praha - Michle
Poštovní směrovací číslo: 14000
Země: Česko 🇨🇿
Region: Hlavní město Praha🏙️
Dodavatel je malý nebo střední podnik
Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Národní registrační číslo: 25253361
Poštovní adresa: K Vápence 2677
Poštovní město: Pardubice - Zelené Předměstí
Poštovní směrovací číslo: 53002
Region: Pardubický kraj🏙️
Název: GJW Praha spol. s r.o.
Národní registrační číslo: 41192869
Poštovní adresa: Mezitraťová 137/46
Poštovní město: Praha - Hloubětín
Poštovní směrovací číslo: 19800
Název: ELTRA, s.r.o.
Národní registrační číslo: 31674267
Poštovní adresa: Rampová 4
Poštovní město: Košice
Poštovní směrovací číslo: 04001
Země: Slovensko 🇸🇰
Region: Košický kraj 🏙️
Dodavatel je malý nebo střední podnik ✅ Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 2 065 575 014 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 1803087246.79 💰
Informace o subdodávkách
Zakázka bude pravděpodobně zadána subdodavatelům
Podíl (%): 22
Zdroj: OJS 2024/S 004-007187 (2023-12-31)
Oznámení o zadání zakázky (2024-08-09) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Název: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
Reference number: S8079/2023-SŽ-SSV-Ú3
Krátký popis:
“Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční...”
Krátký popis
Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování součinnosti. Účelem veřejné zakázky je i zajištění součinnosti týkající se díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy o dílo, tj. týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají softwarové rozhraní se zabezpečovacím zařízením, dodaných v rámci plnění této veřejné zakázky.
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“, jejímž cílem je rekonstrukce dvoukolejného traťového úseku, při které dojde k rekonstrukci nevyhovujícího železničního svršku a spodku, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Tato investice je vyvolána celkovým stářím železničního svršku, nevyhovujícím stavem železničního spodku bez řádného odvodnění, vysokým provozním zatížením a nutností minimalizovat provozní výluky na údržbu a opravy celostátní dráhy. Současně rekonstrukcí dojde ke splnění požadavků interoperability, zajištění potřebných parametrů pro provoz dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zajištění bezbariérového přístupu a splnění požadavků platné legislativy. Důvodem pro tuto rekonstrukci je špatný technický stav koleje. Jednotlivé součásti železničního svršku a spodku vykazují vysokou míru opotřebovanosti a zachování normového stavu představuje zvýšené nároky na údržbu.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.
Zobrazit více
Typ smlouvy: works
Informace o fondech Evropské unie: CF_2021
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční...”
Popis veřejné zakázky
Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování součinnosti. Účelem veřejné zakázky je i zajištění součinnosti týkající se díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy o dílo, tj. týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají softwarové rozhraní se zabezpečovacím zařízením, dodaných v rámci plnění této veřejné zakázky.
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“, jejímž cílem je rekonstrukce dvoukolejného traťového úseku, při které dojde k rekonstrukci nevyhovujícího železničního svršku a spodku, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Tato investice je vyvolána celkovým stářím železničního svršku, nevyhovujícím stavem železničního spodku bez řádného odvodnění, vysokým provozním zatížením a nutností minimalizovat provozní výluky na údržbu a opravy celostátní dráhy. Současně rekonstrukcí dojde ke splnění požadavků interoperability, zajištění potřebných parametrů pro provoz dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zajištění bezbariérového přístupu a splnění požadavků platné legislativy. Důvodem pro tuto rekonstrukci je špatný technický stav koleje. Jednotlivé součásti železničního svršku a spodku vykazují vysokou míru opotřebovanosti a zachování normového stavu představuje zvýšené nároky na údržbu.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.
Zobrazit více
Doba trvání: 21 (MONTH)
Níže uvedený časový rámec je vyjádřen v měsících.
Doba trvání
Datum zahájení: 2023-12-22 📅
Název
Identifikační číslo šarže: LOT-0001
Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: LOT-0001
Číslo smlouvy: E617-S-5329/2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1805484578.36 CZK 💰
Informace o subdodávkách
Podíl (%): 21.5
Zakázka bude pravděpodobně zadána subdodavatelům ✅ Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů ✅ Název a adresa dodavatele
Název: EUROVIA CZ a.s.
E-mail: cze-ecz@vinci-construction.com📧
Telefon: +420 224951111📞
Doplňující informace Tělo recenze
Národní registrační číslo: 65349423
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Poštovní směrovací číslo: 60200
Region: Jihomoravský kraj🏙️
ADRESA URL: https://uohs.gov.cz🌏 Služba, u které lze získat informace o přezkumném řízení
Národní registrační číslo: 65349423
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Poštovní směrovací číslo: 60200
Region: Jihomoravský kraj🏙️
ADRESA URL: https://uohs.gov.cz🌏 Postup přezkoumání
Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumné řízení:
“Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení...”
Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumné řízení
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Změny Nová hodnota
Text:
“dodatečné práce dle ZL č. 1”
Zdroj: OJS 2024/S 156-483503 (2024-08-09)
Oznámení o zadání zakázky (2024-10-15) Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1818164318.85 CZK 💰
Doplňující informace Další informace
“Informace o ceně díla:
Celková cena díla včetně všech změn činí 1 818 164 318,85 bez DPH dle Dodatku č.3
„Společnost Vlkov-Křižanov“
EUROVIA CS, a.s.
U...”
Informace o ceně díla:
Celková cena díla včetně všech změn činí 1 818 164 318,85 bez DPH dle Dodatku č.3
„Společnost Vlkov-Křižanov“
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924
(správce společnosti)
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
IČ: 25253361
(společník)
GJW Praha spol. s r.o.
Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ: 198 21,
IČ: 41192869
(společník)
ELTRA, s.r.o.
se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ: 040 01, IČ: 31674267
(společník)
Změny Nová hodnota
Text:
“dodatečné práce dle ZL č. 3,4,5,10,11”
Zdroj: OJS 2024/S 202-624425 (2024-10-15)
Oznámení o zadání zakázky (2024-10-15) Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1818164318.85 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“dodatečné práce dle ZL č. 6”
Zdroj: OJS 2024/S 202-624999 (2024-10-15)
Oznámení o zadání zakázky (2024-12-09) Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1841368405.1 CZK 💰
Doplňující informace Další informace
“Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.4 bez DPH činí 1 833 688 405,10 Kč. Celková...”
Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.4 bez DPH činí 1 833 688 405,10 Kč. Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti činí 1 841 368 405,10 Kč.
„Společnost Vlkov-Křižanov“
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924
(správce společnosti)
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
IČ: 25253361
(společník)
GJW Praha spol. s r.o.
Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ: 198 21,
IČ: 41192869
(společník)
ELTRA, s.r.o.
se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ: 040 01, IČ: 31674267
(společník)
Změny Nová hodnota
Text:
“dodatečné práce dle ZL č. 2”
Zdroj: OJS 2024/S 240-754623 (2024-12-09)
Oznámení o zadání zakázky (2025-01-06) Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1850209858.35 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“dodatečné práce dle ZL č. 16”
Zdroj: OJS 2025/S 004-005861 (2025-01-06)
Oznámení o zadání zakázky (2025-01-06) Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1850209858.35 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“dodatečné práce dle ZL č. 13”
Zdroj: OJS 2025/S 004-007660 (2025-01-06)
Oznámení o zadání zakázky (2025-03-27) Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 19152919847.08 CZK 💰
Doplňující informace Další informace
“Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.6 bez DPH činí 1 907 611 984,08 Kč. Celková...”
Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.6 bez DPH činí 1 907 611 984,08 Kč. Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti činí 1 915 291 984,08 Kč.
„Společnost Vlkov-Křižanov“
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924
(správce společnosti)
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
IČ: 25253361
(společník)
GJW Praha spol. s r.o.
Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ: 198 21,
IČ: 41192869
(společník)
ELTRA, s.r.o.
se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ: 040 01, IČ: 31674267
(společník)
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 12, 19, 22, 25, 31”
Zdroj: OJS 2025/S 062-200778 (2025-03-27)
Oznámení o zadání zakázky (2025-03-28) Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1915291984.08 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 8, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32”
Zdroj: OJS 2025/S 063-206293 (2025-03-28)
Oznámení o zadání zakázky (2025-03-31) Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1945750850.33 CZK 💰
Doplňující informace Další informace
“Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.7 bez DPH činí 1 938 070 850,33 Kč. Celková...”
Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.7 bez DPH činí 1 938 070 850,33 Kč. Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti činí 1 945 750 850,33 Kč.
„Společnost Vlkov-Křižanov“
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924
(správce společnosti)
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
IČ: 25253361
(společník)
GJW Praha spol. s r.o.
Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ: 198 21,
IČ: 41192869
(společník)
ELTRA, s.r.o.
se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ: 040 01, IČ: 31674267
(společník)
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 20, 27”
Zdroj: OJS 2025/S 064-206613 (2025-03-31)
Oznámení o zadání zakázky (2025-06-09) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 1803087246.79 CZK 💰
Popis
Další informace:
“Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.8 bez DPH činí 1 958 639 357,84 Kč. Celková...”
Další informace
Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.8 bez DPH činí 1 958 639 357,84 Kč. Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti činí 1 966 319 357,84 Kč.
Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1966319357.84 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Dodatečné práce dle ZL č. 2,9,54.
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně...”
Text
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Dodatečné práce dle ZL č. 2,9,54.
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně provedené změny.
Současně se jedná o uveřejnění, kdy tato Hodnota po změně nyní zohledňuje i všechny dřívější změny podle § 222 odst. 4 a odst. 7 ZZVZ a zasmluvněné změny nákladů za práce zahrnuté v dodatcích ke smlouvě č. E617-S-5329/2023
Změna v oddíle Další informace (BT-300-Lot);
Informace o ceně:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ve znění Dodatku č.8 smlouvy č. E617-S-5329/2023, a tím se mění i Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti.
Zobrazit více
Zdroj: OJS 2025/S 110-373199 (2025-06-09)
Oznámení o zadání zakázky (2025-06-09) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 1803087246.79 CZK 💰
Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 1966319357.84 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 9,18,30,33,34,36,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně...”
Text
Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 9,18,30,33,34,36,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně provedené změny.
Jedná se o uveřejnění, kdy tato Hodnota po změně zohledňuje i změny podle § 222 odst. 4 a odst. 7 Dodatku č. 8 smlouvy č. E617-S-5329/2023.
Změna v oddíle Další informace (BT-300-Lot);
Informace o ceně:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ve znění Dodatku č.8 smlouvy č. E617-S-5329/2023, a tím se mění i Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti.
Zobrazit více
Zdroj: OJS 2025/S 110-376710 (2025-06-09)
Oznámení o zadání zakázky (2025-07-15) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Reference number: D9/ZL28,38,57/odst.6
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 1803087246.79 CZK 💰
Popis
Další informace:
“Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.9 bez DPH činí 2 004 236 095,97 Kč. Celková...”
Další informace
Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.9 bez DPH činí 2 004 236 095,97 Kč. Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti činí 2 011 916 095,97 Kč.
Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 2011916095.97 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 28,38,57
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně...”
Text
Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 28,38,57
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně provedené změny.
Změna v oddíle Další informace (BT-300-Lot);
Informace o ceně:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ve znění Dodatku č.8 smlouvy č. E617-S-5329/2023, a tím se mění i Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti.
Zobrazit více
Zdroj: OJS 2025/S 134-463851 (2025-07-15)
Oznámení o zadání zakázky (2025-07-16) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Reference number: D10/ZL 56/odst.5
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 1803087246.79 CZK 💰
Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 2016387174.85 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 56
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně představuje...”
Text
Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 56
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně provedené změny.
Jedná se o uveřejnění, kdy tato Hodnota po změně zohledňuje i zasmluvněné změny nákladů za práce, které jsou zahrnuté v Dodatku č. 10 smlouvy č. E617-S-5329/2023.
Změna v oddíle Další informace (BT-300-Lot);
Informace o ceně:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ve znění Dodatku č.8 smlouvy č. E617-S-5329/2023, a tím se mění i Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti.
Zobrazit více
Zdroj: OJS 2025/S 135-466181 (2025-07-16)
Oznámení o zadání zakázky (2025-07-16) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Reference number: D9/ZL 7,45,55,58/odst.4,5
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 1803087246.79 CZK 💰
Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 2011916095.97 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 7,45,55,58
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně...”
Text
Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 7,45,55,58
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně provedené změny.
Jedná se o uveřejnění, kdy tato Hodnota po změně zohledňuje i změny podle § 222 odst. 4 , které jsou zahrnuté v Dodatku č. 9 smlouvy č. E617-S-5329/2023.
Změna v oddíle Další informace (BT-300-Lot);
Informace o ceně:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ve znění Dodatku č.8 smlouvy č. E617-S-5329/2023, a tím se mění i Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti.
Zobrazit více
Zdroj: OJS 2025/S 135-467380 (2025-07-16)
Oznámení o zadání zakázky (2025-11-20) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Reference number: D11/ZL 35,49 a oprava 26/odst.6
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 1803087246.79 CZK 💰
Popis
Další informace:
“Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.11 bez DPH činí 2 023 901 242,81 Kč.
Celková...”
Další informace
Informace o ceně díla:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby E617-S-5329/2023 ve znění Dodatku č.11 bez DPH činí 2 023 901 242,81 Kč.
Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti činí 2 031 581 242,81 Kč.
Zadání zakázky Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 2031581242.81 CZK 💰
Změny Nová hodnota
Text:
“Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 35, 49 a oprava ZL č. 26
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená...”
Text
Smlouva; dodatečné práce dle ZL č. 35, 49 a oprava ZL č. 26
Podaná nabídka; navýšení ceny - změna v oddíle Hodnota po změně (BT-720-Tender).
Uvedená hodnota po změně představuje celkovou hodnotu díla včetně provedené změny.
Jedná se o uveřejnění, kdy tato Hodnota po změně zohledňuje i zasmluvněné změny nákladů za práce, které jsou zahrnuté v Dodatku č. 11 smlouvy č. E617-S-5329/2023.
Změna v oddíle Další informace (BT-300-Lot);
Informace o ceně:
Smluvní cena dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ve znění Dodatku č.11 smlouvy č. E617-S-5329/2023, a tím se mění i Celková hodnota po změně včetně Smlouvy o poskytování součinnosti.
Zobrazit více
Zdroj: OJS 2025/S 225-774184 (2025-11-20)
Oznámení o zadání zakázky (2025-12-10) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Název: RD Dodávka výpočetní techniky pro potřeby MZV na roky 2023-2027
Reference number: 125836-1/2023-MZV/OKZ
Krátký popis:
“Nákup notebooků, dokovacích stanic, PC a monitorů pro potřeby MZV”
Typ smlouvy: supplies
Produkty/služby: Přenosné počítače📦
Odhadovaná hodnota bez DPH: 260 200 000 CZK 💰
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 8 570 200 CZK 💰
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávky osobních počítačů a monitorů pro potřeby MZV”
Místo plnění: Hlavní město Praha🏙️ Doba trvání
Datum zahájení: 2024-03-27 📅
Datum ukončení: 2028-03-26 📅
Kritéria pro udělení ceny
Cena ✅
Cena (vážení): 100
Název
Identifikační číslo šarže: LOT-0002
Postup Typ postupu
Otevřený postup ✅ Informace o rámcové dohodě nebo dynamickém nákupním systému
Rámcová dohoda s několika provozovateli ✅
Zadání zakázky
Přidělení zakázky/parcely ✅
Identifikační číslo šarže: LOT-0002
Číslo smlouvy: 117996/2025-MZV/ORIKT
Datum uzavření smlouvy: 2025-07-18 📅
Název: Dodávka 400 ks osobních počítačů - dílčí plnění
Informace o nabídkách
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 47 997 200 CZK 💰
Název a adresa dodavatele
Název: Aricoma Systems a.s.
Národní registrační číslo: 04308697
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Poštovní směrovací číslo: 702 00
Poštovní město: Ostrava, Moravská Ostrava
E-mail: praha@aricoma.com📧
Telefon: +420 910972111📞
Zadavatel Jméno a adresy
Název: Ministerstvo zahraničních věcí
Národní registrační číslo: 45769851
Poštovní adresa: Loretánské náměstí 101
Poštovní směrovací číslo: 11800
E-mail: jaroslav.horejsi@mzv.gov.cz📧
Telefon: +420 776216680📞
Adresa profilu kupujícího: https://www.mzv.cz🌏 Typ zadavatele
Ministry or any other national or federal authority
Hlavní činnost
General public services
Zdroj: OJS 2025/S 239-824411 (2025-12-10)
Oznámení o zadání zakázky (2025-12-29) Objekt Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná hodnota bez DPH: 260 200 000 CZK 💰
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 21 356 884 CZK 💰
Zadání zakázky
Číslo smlouvy: 154732/2025-MZV/ORIKT
Datum uzavření smlouvy: 2025-12-19 📅
Název: Dodávka 796 ks počítačů a 300 ks monitorů a zajištění servisu - dílčí plnění
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: 47 997 200 CZK 💰
Zdroj: OJS 2025/S 251-867763 (2025-12-29)
Nové veřejné zakázky v souvisejících kategoriích 🆕